Герб

Администрация сельского поселения
Алексеевский сельсовет
муниципального района
Уфимский район Республики Башкортостан

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0101300073318000004-0093579-02 ИКЗ 183024500331202450100100140000000243

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0101300073318000004-0093579-02 ИКЗ 183024500331202450100100140000000243 д. Алексеевка                                                                                                                             ?10? августа 2018 г. Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, далее именуемое “Заказчик”, в лице главы сельского поселения Хазиева Альберта Наильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, Общество с ограниченной ответственностью ?Н2О? в лице Корягиной Ольги Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем ?Подрядчик?, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,  на основании результатов электронного аукциона: ?Капитальный ремонт фонтана на Центральной площади возле РДК по ул. Центральной д. Алексеевка? (протокол № 0101300073318000004-3 от 25.07.2018 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 1.Предмет Контракта Предмет Контракта (наименование объекта закупки). Место выполнения работ. 1.1.Предметом Контракта является Капитальный ремонт фонтана на Центральной площади возле РДК по ул. Центральной д. Алексеевка. 1.2. Идентификационный код закупки: 183024500331202450100100140000000243 1.3. Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы по капитальному ремонту фонтана на Центральной площади возле РДК по ул. Центральной д. Алексеевка Уфимского района Республики Башкортостан. (далее ? ?Объект?). 1.4. Место выполнение работ: Республика Башкортостан, Уфимский район, Алексеевский сельсовет,               д. Алексеевка, Центральная площадь возле РДК по ул. Центральной. 1.5. Работы, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, графиком производства работ (Приложения № 3,5 являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), согласно строительным нормам, правилам,  действующему законодательству и настоящему Контракту. 1.6. Подрядчик обязуется завершить Работы и сдать Объект в срок, готовый к эксплуатации, в соответствии с локальным сметным расчетом и условиями исполнения Контракта. 2. Цена Контракта 2.1. Цена Контракта составляет 2618762,64 руб., (Два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят два рубля шестьдесят четыре копейки), без НДС. (согласно Приложению №1   являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта). Цена настоящего Контракта включает стоимость работ, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта. 2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6  Контракта. 2.3.  В случае если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы или количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы или количество товара не более чем на десять процентов,  по соглашению сторон изменяется  с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цена Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы. 2.4. Цена Контракта может быть снижена в ходе исполнения Контракта по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта. 2.5. В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. 2.6.Подрядчик может выполнить работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 3. Порядок и условия оплаты 3.1. Источник финансирования: Бюджет Российской Федерации ? 1787515,57 руб. (Один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот пятнадцать рублей пятьдесят семь копеек). Бюджет Республики Башкортостан ?  341439,62 руб.  (Триста сорок одна тысяча четыреста тридцать девять рублей шестьдесят две копейки). Бюджет сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан ? 489807,45 руб. (Четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот семь рублей сорок пять копеек). Лимиты финансирования корректируется по итогам электронного аукциона в пределах лимитов бюджетных обязательств. 3.2. Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства в размере 30% от суммы Контракта за 1 этап выполненных работ,  в форме безналичного расчета, по факту выполненного объема 1 этапа работ в течение 5 рабочих дней, на основании подписанного Заказчиком акта  о приемке  выполненных работ, из бюджета Российской Федерации. Оставшаяся часть в размере 70% от суммы Контракта оплачивается после выполнения 2,3 этапа графика производства работ в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2018 финансовый год. 3.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 3.4 Для проверки качества, количества и соответствия техническому заданию приобретенного оборудования, Заказчик создает Комиссию. 3.5. Оплата оборудования производится в течении 5 рабочих дней после приемки оборудования  на основании акта Комиссии. 4. Срок действия Контракта. Сроки выполнения работ 4.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до  1 октября  2018 г., но до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. 4.2.Сроки выполнения Работ по Контракту: с даты заключения контракта до 27.09.2018г. 4.3.Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 5. Обеспечение Работ материалами 5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение Работ строительными материалами  и конструкциями. 5.2.  Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объекты материалов,  с ведением журнала входного контроля. 5.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов до подписания  комиссией акта о  приемке  выполненных работ. 5.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 6. Обязанности Подрядчика Подрядчик обязан: 6.1. Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему, и сдать Объекты Заказчику в установленный срок в соответствии с локальным сметным расчетом, в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию. 6.2. Обеспечить: – выполнение Работ в полном соответствии с утвержденными локальным  сметным расчетом и строительными нормами и правилами; – качество выполнения всех Работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими нормами и техническими условиями; – все применяемые материалы для выполнения ремонтных работ соответствуют ГОСТам и другим нормативным документам (оценка качества материалов согласно сертификатам качества, сертификатам соответствия  и паспортам). Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям; – все изделия должны быть укомплектованы необходимыми аксессуарами (заглушками, накладками, ручками и т.д.). – своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 6.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 6.4. Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Строительный мусор из помещений должен устраняться ежедневно и вывозиться с территории не реже одного раза в течение 3-х рабочих дней. Под мусор обязательно должен быть установлен мусорный контейнер стандартного образца. 6.5. Вывезти за 2 календарных дня до подписания акта о  приемке  выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор. 6.6. При готовности Объекта Подрядчик в 2-дневный срок должен письменно известить Заказчика о готовности подписания комиссией акта о  приемке  выполненных работ 6.7. Немедленно известить  Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении: – возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы; – иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 6.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах  Контракта. 6.9.  Подрядчик составляет план-график выполнения Работ в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта и согласовывает его с Заказчиком, ведёт общий журнал работ, специальные журналы Работ. Заказчик проверяет качество выполняемых Работ и своей подписью подтверждает записи в журналах Работ.  Подрядчик обязан в трёхдневный срок принять меры к устранению выявленных недостатков, указанных Заказчиком. 7. Обязанности Заказчика 7.1. Передать Подрядчику после подписания Контракта локальный сметный расчет, техническое задание, график производства работ, дефектную ведомость, ведомость объемов работ, сводный сметный расчет стоимости строительства, схему фонтана. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии со стандартами и сводами правил,  утверждена в установленном порядке. 7.2. Обеспечить оплату выполненных Работ. 8. Переход рисков 8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. 9. Охранные мероприятия 9.1. Охрану Объекта до момента подписания акта о приемке  выполненных Работ осуществляет Подрядчик. 10. Сдача-приемка Работ 10.1. Сдача выполненных Работ происходит после выполнения Работ и оформляется соответствующих актом о приемке выполненных Работ (форма КС-2). Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Дополнительно по выполнению каждого этапа работ составляется акт выполненных работ. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их и производит окончательный расчет с Подрядчиком, в соответствии с п.3.2 Контракта, либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ. 10.2. Приемка Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. 10.3. Приемка осуществляется комиссией Заказчика, создаваемой в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  и Республики Башкортостан. 10.4.  Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки законченного Объекта (выполненных работ) два экземпляра исполнительной документации, переданной Заказчиком Подрядчику с письменным подтверждением фактически выполненных Работ. 10.5. При сдаче Работ Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 11. Гарантии качества по сданным Работам 11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы,  материалы и Работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ: 5 лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ. 11.2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной их эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 11.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе проведенной независимой экспертизы, осуществляемой за счет  Подрядчика. 11.4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных дефектов (недоделок и недостатков), либо неустранение дефектов в течение 30 календарных дней  с момента получения соответствующего письменного уведомления, в соответствии с абзацем 3 п.1 ст.723 ГК РФ Заказчику предоставляется право устранять выявленные строительные дефекты самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, в связи с чем Заказчик вправе требовать от  Подрядчика возмещение своих расходов на устранение недостатков, которые он произвел либо должен был произвести на Объекте. 12. Строительный контроль за выполнением Работ 12.1. Заказчик осуществляет строительный контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 12.2. Заказчик производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ. 12.3. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. 12.4. Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика. 12.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 12.6. Ошибки, допущенные  Подрядчиком при выполнении Работ,  исправляются им за свой счет в установленные Заказчиком сроки. 12.7. В случае установления Подрядчиком некомплектности  конструкции при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, составить соответствующий акт и предъявить претензии заводу-изготовителю или поставщику. 13. Обстоятельства непреодолимой силы 13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 13.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств  по  Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 14. Имущественная ответственность 14.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств по Контракту. 14.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 14.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустойки (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 3%  цены контракта и составляет 78562.88 руб. (Семьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят два рубля восемьдесят восемь копеек) 14.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей. 14.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 14.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 14.7. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств. 14.8. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему контракту в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. 14.9. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего контракта. 15. Обеспечение исполнения Контракта 15.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Контракта в размере  5% от начальной (максимальной) цены Контракта   148 793,50  рублей (Сто сорок восемь тысяч семьсот девяносто три рубля пятьдесят копеек). 15.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона ?О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд? от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц. Заказчик имеет право  на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 15.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 15.4.  В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента исполнения обязательств по контракту. 15.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются на банковский (расчетный) счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании. 15.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за  все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения  Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 16. Разрешение споров между сторонами 16.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений  Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами ? обе стороны поровну. 16.3. В случае не урегулирования возникших разногласий между сторонами, в порядке, указанном в п.п. 16.1 и 16.2 Контракта, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан. 17. Изменения и Расторжение Контракта 17.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, предусмотренные законодательством о контрактной системе, действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны представителями обоих сторон. 17.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 17.3. В случае прекращения Работ по настоящему Контракту по соглашению Сторон Заказчик обязан возместить Подрядчику на день фактического расторжения Контракта фактически произведенные затраты. Выполненная и оплаченная часть работы передается Подрядчиком Заказчику. 17.4. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения Контракта или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 18. Эксперты, экспертные организации 18.1.Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится заказчиком  с привлечением экспертов и  экспертных организаций. 18.2. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. 18.3. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 18.4. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо выполненной работы должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 19.Особые условия 19.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 19.2. Все положения настоящего Контракта обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика. 19.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им Работ по Контракту, возмещается  Подрядчиком. 19.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, закрепляющих совместную деятельность сторон в рамках Контракта, не иначе как с письменного согласия обеих сторон. 19.5. При выполнении Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан. 19.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 19.7. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 20. Перечень документов, прилагаемых к Контракту 20.1. Локальный сметный расчет ? приложение № 1 20.2. Техническое задание ? приложение № 2 20.3. График производства работ ? приложение № 3 20.4. Дефектная ведомость ? приложение № 4 20.5. Ведомость объемов работ – приложение № 5 20.6. Сводный сметный расчет стоимости строительства ? приложение №6 20.7. Схема фонтана ? приложение №7 20.8. Протокол соглашения о цене Контракта – Приложение № 8 21. Адреса  и реквизиты Сторон ?Заказчик? Администрация сельского поселения Алексеевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан Адрес: 450531, РБ, Уфимский район, д. Алексеевка, ул. Центральная, 52 Р/с 40204810300000001047 Отделение -НБ Республики Башкортостан, г. Уфа Л/с 05845020040 БИК 048073001 КПП 024501001 ИНН 0245003312 ОКАТО 80252803000 Телефоны: приемная           270-91-20 Бухгалтерия  270-90-80 факс:270-91-20 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Глава сельского поселения ______________________ А.Н.Хазиев М.П.             (Ф.И.О.) ?Подрядчик? Общество с ограниченной ответственностью ?Н2О? Адрес: 656053, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Новороссийская, 50 Сибирский филиал АО ?БАНК ИНТЕЗА?, г. Новосибирск, Р/с 40702810060090003858, БИК 045004883, Кор/счет 30101810250040000883 ИНН 2221225310, КПП 222101001, ОГРН 1162225056553 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Телефоны:+7 909-501-42-24 Директор ______________________ О.Б. Корягина М.П.      (Ф.И.О.)